第九章附則
第四十二條省級水行政主管部門可根據本辦法，制定實施細則。
第四十三條本辦法自印發之日起施行。原《水利建設市場主體信用信息管理暫行辦法》（水建管〔2009〕496號）、《水利建設市場主體不良行為記錄公告暫行辦法》（水建管〔2009〕518號）同時廢止。
附件：生產建設項目水土保持市場主體“重點關注名單”及“黑名單”列入標準
一、生產建設項目水土保持市場主體“重點關注名單”列入標準
有下列情形之一的生產建設項目水土保持市場主體應當列入“重點關注名單”。
（一）生產建設單位：“未批先建”“未批先棄”“未驗先投”的；未履行承諾被撤銷水土保持行政審批決定的；未按規定組織開展水土保持設計、監測、監理工作的；重要防護對象的水土保持措施嚴重滯后或者不落實的；不符合驗收標準和條件而通過自主驗收的；不依法配合水行政主管部門監督檢查的。
（二）方案編制單位：1年內有2個以上編制的水土保持方案因質量問題未通過審查審批的。 原《水利建設市場主體信用評價管理暫行辦法》（水建管〔2015〕377號）同時廢止。煙臺信用評價信用評價證書標準
信用等級類別劃分：AAA級信用極好企業的信用程度高、債務風險小。該類企業具有***的信用記錄，經營狀況佳，盈利能力強，發展前景廣闊，不確定性因素對其經營與發展的影響極小。AA級信用優良企業的信用程度較高、債務風險較小。該類企業具有優良的信用記錄，經營狀況較好，盈利水平較高，發展前景較為廣闊，不確定性因素對其經營與發展的影響很小。A級信用較好企業的信用程度良好，在正常情況下償還債務沒有問題。該類企業具有良好的信用記錄，經營處于良性循環狀態，但是可能存在一些影響其未來經營與發展的不確定因素，進而削弱其盈利能力和償還能力。BBB級信用一般企業的信用程度一般，償還債務的能力一般。該類企業的信用記錄正常，但其經營狀況、盈利水平及未來發展易受不確定因素的影響，償還能力有波動。BB級信用欠佳企業信用程度較差，償還能力不足。該類企業有較多不良信用記錄，未來前景不明朗，含有投機性因素。B級信用較差企業信用程度差，償還能力較弱。CCC級信用很差企業信用很差，幾乎沒有償還能力CC級信用極差企業信用極差。 東營水利AA信用評價證書標準信用評價機構名稱發生變更，或變更、終止信用評價業務的，應在30日內辦理變更或注銷備案。
（四）存在以下嚴重破壞市場公平競爭秩序和社會正常秩序行為之一的：1.不按合同約定，惡意拖欠承包人項目款的；2.隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請資質的，在全國水利建設市場監管服務平臺公開虛假信息的，以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質等級證書的；3.出借、借用資質證書,允許他人以本單位名義或借用他人名義等弄虛作假方式承攬業務的；4.未取得相應資質或超越資質證書核定范圍、營業范圍承攬業務的；5.操縱招標過程，謀取不正當利益的；6.與招標人或投標人串通投標的；7.以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；8.中標后，無正當理由不簽訂合同的；9.轉包或違法分包所承攬業務的；10.弄虛作假，以**手段降低工程或設備質量的；11.單位行賄、受賄，受到刑事處罰的；12.逃稅騙稅、惡意逃廢債務的；13.參與非法集資，受到刑事處罰的；14.在簽訂、履行合同過程中，存在合同**行為，受到刑事處罰的；15.虛構工程項目，套取資金的；16.克扣、無故拖欠農民工工資報酬，數額達到認定拒不支付勞動報酬罪數額標準的；17.發生社會公共事件，影響較大，并負有直接責任的。
第十條本辦法所稱不良行為記錄信息，是指對水利建設市場主體信用狀況判斷產生負面影響的信息。主要指水利建設市場主體違反有關法律、法規、規章、政策、技術標準、設計文件、合同等相關規定，受到縣級以上人民**、各級水行政主管部門或發展**、財政、住房城鄉建設、人力資源社會保障、市場監管、安全監管等部門的責任追究、行政處罰和司法判決等。主要包括：（一）責任追究：責令整改、約談、停工整改、通報批評、建議解除合同；（二）行政處罰：警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業（含停業整頓）、暫扣許可證或執照、吊銷許可證、執照或者資質證書（含降低資質等級）；（三）司法判決；（四）依照法律、法規和規章作出的其他行政處理。水利建設市場主體信用等級有效期為3年。
第十一條不良行為記錄信息根據不良行為的性質及社會危害程度分為：一般不良、較重不良和嚴重不良行為記錄信息。本辦法所稱一般不良行為記錄信息，是指水利建設市場主體被本辦法第十條中所指的部門和單位作出的責任追究，主要包括責令整改、約談、停工整改、通報批評和建議解除合同。本辦法所稱較重不良行為記錄信息，是指水利建設市場主體發生了對人民**身體健康、生命安全和工程質量危害較大、對市場公平競爭秩序和社會正常秩序破壞較大、拒不履行法定義務，對司法機關、行政機關公信力影響較大的不良行為，被本辦法第十條中所指的單位和部門作出的行政處罰，主要包括警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物。本辦法所稱嚴重不良行為記錄信息，是指水利建設市場主體發生了嚴重危害人民**身體健康、生命安全和工程質量、嚴重破壞市場公平競爭秩序和社會正常秩序、拒不履行法定義務，嚴重影響司法機關、行政機關公信力的不良行為，被本辦法第十條中所指的單位和部門作出的行政處罰和司法判決，其中行政處罰主要包括責令停產停業（含停業整頓）、暫扣許可證或執照、吊銷許可證、執照或者資質證書（含降低資質等級）。在"黑名單"公開期限內，不受理其信用評價申請。唐山企業信用等級信用評價證書審批流程
配備專人管理，確保檔案的安全。有關檔案信息管理有效期為10年。煙臺信用評價信用評價證書標準
三、申請流程：簽訂合同——支付***——遞交資料——**評審——出評審結果——支付尾款——出證書
四、企業信用評級用途：榮譽資質提升：評為國*級信用企業示范單位，成為國內榮譽度*高的企業；品牌形象宣傳：允許在產品品牌、包裝、說明書、合格證等上面使用的國*級信用標識；融資**優惠：爭取機構風投、融資擔保、銀行放貸等提供的國*級信用評級證明；商務合作使用：在企業招商、政*投標、簽約合作等出示的信用資料；政策扶持爭取：面向政*扶持基金、政*機構監管展示的企業品質證明；政*項目加分：政*項目申報前提條件之一，或在該項目中直接加分；供銷采買依據：與交易伙伴賒銷、拓展上下游供采時可作為的**信用標準；國際貿易征信：在國際合作與貿易時，可出示的企業國*級信用證明；經營管理價值：在向社會各界以及消費者展示企業管理與服務透明度有效牌證的使用。
煙臺信用評價信用評價證書標準
山東華淼企業服務有限公司在同行業領域中，一直處在一個不斷銳意進取，不斷制造創新的市場高度，多年以來致力于發展富有創新價值理念的產品標準，在山東省等地區的商務服務中始終保持良好的商業口碑，成績讓我們喜悅，但不會讓我們止步，殘酷的市場磨煉了我們堅強不屈的意志，和諧溫馨的工作環境，富有營養的公司土壤滋養著我們不斷開拓創新，勇于進取的無限潛力，山東華淼企業服務供應攜手大家一起走向共同輝煌的未來，回首過去，我們不會因為取得了一點點成績而沾沾自喜，相反的是面對競爭越來越激烈的市場氛圍，我們更要明確自己的不足，做好迎接新挑戰的準備，要不畏困難，激流勇進，以一個更嶄新的精神面貌迎接大家，共同走向輝煌回來！